一、投标须知前附表
二、投标须知
(一)总则
(二)招标文件
(三)投标文件的编制
(四)投标文件的提交
(五)开标
(六)评标
(七)合同的授予
(八)其他事项
三、合同条款
四、投标文件格式
五、工程量清单
三、 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括:招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量报价清单或预算书外的投标文件;;
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人:
名 称:合同签订时填写 ;
资质类别和等级:合同签订时填写 ;
联系电话:合同签订时填写 ;
电子信箱:合同签订时填写 ;
通信地址:合同签订时填写 。
1.1.2.5 设计人:
名 称:合同签订时填写 ;
资质类别和等级:合同签订时填写 ;
联系电话:合同签订时填写 ;
电子信箱:合同签订时填写 ;
通信地址:合同签订时填写 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:/ 。
1.1.3.9 永久占地包括: / 。
1.1.3.10 临时占地包括: / 。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件:1、《关于印发〈温州市建设工程担保事实办法(试行)〉的通知》(温建建[2003[373号];2、《温州市扬尘污染防治管理办法》(温州市人民政府令第130号);3、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》(温建建[2010]316号);4、《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》(温住建发[2011]19号);5、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》(温州市人民政府[2012]4号;6、《关于建设工程实施优质价和职工教育经费专款专用的指导意见(温住建发【2012】39号);7、《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(温住建发[2012]190号);8、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》(温住建发【2012】344号;9、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》(温住建发【2013】1号;10、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》(温住建发【2013】197号;11、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》(温政发〔2008〕53号);12、《建设工程价款结算暂行办法》的通知(财建[2004]369号)。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;
发包人提供国外标准、规范的份数: / ;
发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)合同专用条款及其附件;(5)投标人已标价工程量报价清单或预算书等;(6)招标文件;(7)合同通用条款;(8)技术标准和要求;(9)经发包方批准的施工组织设计(如有);(10)除投标函及附录和已标价工程量报价清单或预算书外的投标文件。注:双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:/;
发包人向承包人提供图纸的数量:/;
发包人向承包人提供图纸的内容:/。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、施工进度计划。
承包人提供的文件的期限为:合同签订后7天内;
承包人提供的文件的数量为:一式陆份;
承包人提供的文件的形式为:文本及电子光盘;
发包人审批承包人文件的期限:/。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: / 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:合同签订时填写 ;
发包人指定的接收人为:合同签订时填写 。
承包人接收文件的地点: 合同签订时填写 ;
承包人指定的接收人为: 合同签订时填写 。
监理人接收文件的地点: 合同签订时填写 ;
监理人指定的接收人为: 合同签订时填写 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定: /
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以项目规划红线为场内外边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: /
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:著作权属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 永久性限制 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 工程竣工验收后 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人自行承担。
1.13工程量报价清单错误的修正
出现工程量报价清单错误时,是否调整合同价格:否。今后按实调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:/。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表:
姓 名:合同签订时填写 ;
身份证号:合同签订时填写 ;
职 务:合同签订时填写 ;
联系电话:合同签订时填写 ;
电子信箱:合同签订时填写 ;
通信地址:合同签订时填写 。
发包人对发包人代表的授权范围如下:对质量、进度、安全、投资进行管理,负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责,行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系,签发进度款及现场鉴证(涉及费用鉴证须经发包人盖章生效)。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:/
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:/
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:/
发包人是否提供支付担保:/。
发包人提供支付担保的形式:/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容:工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。
承包人需要提交的竣工资料套数: 陆套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后。
承包人提交的竣工资料形式要求:文本资料及电子光盘。
(6)承包人应履行的其他义务:1、承包人按工程需要提供施工安全保卫工作和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等,如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担责任及所产生的费用。2、承包人必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定,经发包人同意后办理有关手续,其间发生的费用包含在合同总价中。3、施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护承包人按市有关规定执行,如实际发生,费用由承包人承担,对于属于承包人施工期间的过错造成的损失,由承包人承担。4、承包人保证施工现场清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若承包人不按合同约定完成上述工作时,造成工期延误,应承担由此造成的经济损失,并且工期不顺延。5、有关部门的报验及其他相关程序的审批,均由承包人承担办理并根据发包人的要求按时通过审批,若因承包人原因造成审批不能按时通过的,工期不顺延,给发包人造成损失的,应承担有关赔偿责任。其余事项双方协商解决。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理:
姓 名:按投标文件中项目经理约定 ;
身份证号:合同签订时填写 ;
建造师执业资格等级: 合同签订时填写 ;
建造师注册证书号: 合同签订时填写 ;
建造师执业印章号: 合同签订时填写 ;
安全生产考核合格证书号: 合同签订时填写 ;
联系电话: 合同签订时填写 ;
电子信箱: 合同签订时填写 ;
通信地址: 合同签订时填写 ;
承包人对项目经理的授权范围如下: / 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不影响施工进度的情况下,每月到位天数不少于24天。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:/
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:按不到位违约处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:没收项目经理到位率的担保金额。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:项目经理应在规定的时间内更换并到岗,逾期视为应到人员未到位按项目经理不到位违约处理。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:更换人员应在规定的时间内更换并到岗,逾期视为应到人员未到位按项目班组人员不到位违约处理。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的,应报监理人同意;离开施工现场每月累计超过5天的,应通知监理人,并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责,该人员应具备履行相应职责的资格和能力,且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:支付违约金1万元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:按不到位违约处理。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括: / 。
主体结构、关键性工作的范围:签订合同时填写 。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定: / 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:/
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:/
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:是。其中项目经理及其他管理人员到位率的担保金额占履约担保金额的20%(项目经理到位率的担保金额占履约担保金额的10%),工程质量担保金额占履约担保金额的30%,工程安全文明施工担保金额占履约担保金额的20%,工期担保金额占履约担保金额的30%。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:合同价10%的银行保函或银行转账,期限自提供合同签订时提供担保之日起至颁发工程接受证书之日止。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。
关于监理人的监理权限:需要取得发包人批准才能行使的职权:1、变更设计;2、超清单范围的计量;3、增加工程费用的施工方案;4、工期延长;5、索赔事项;6、开、停工令;7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: / 。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名:合同签订时填写 ;
职 务:合同签订时填写 ;
监理工程师执业资格证书号: 合同签订时填写 ;
联系电话: 合同签订时填写 ;
电子信箱: 合同签订时填写 ;
通信地址: 合同签订时填写 ;
关于监理人的其他约定: / 。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) / ;
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件,承包人必须无条件返工到合格为止,并承担全部返工费用;若返工后仍不能达到约定要求的,发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款,承包人还须支付不合格部分造价两倍的违约金,违约金总额不超过质量担保金额。
关于工程奖项的约定:/
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按通用合同条款第5.3.2款执行。
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:1)安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等,具体详见温住建发[2013]190号文件附件安全生产费用项目一览表。2)承包人在施工期间,应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定,由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等,其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担,在承包人整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利,且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人承担施工安全保卫工作和责任(包括夜间施工照明,施工现场的夜间照明线路必须单独敷设),并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用合同条款第6.1.4款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:达到市级标化工地,按有关规定做好文明施工,保证施工场地清洁,符合环境卫生管理要求,承担自身原因造成的损失和罚款,本项目安全文明施工费由投标人在投标报价中综合考虑。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:本项目安全文明施工费由投标人在投标报价中综合考虑。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: /
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:/
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:/
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:/
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:/
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:/
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:/
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:/
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:/
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:每延期1天,承包人支付违约金人民币1000元,尾数不足1天的按1天计算。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价款的3%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: / 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1)温州气象台发布的以下天气预警信号,其他不计:台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上;
(2) / ;
(3) / 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励: 不奖励 。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人妥善保管及承担费用。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:/
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:按通用合同条款第8.8.1款执行。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: / 。
施工现场需要配备的试验设备: / 。
施工现场需要具备的其他试验条件: / 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:按监理人指示进行现场工艺试验。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:按通用合同条款第10.1款及招标文件执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: a、除第d点情况外,已标价工程量报价清单或预算书有相同项目的,除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定; b、清单项目特征只是部分发生变更的,根据中标综合单价分析表,只对变更部分进行调整; c、新增项目(指合同中没有类似工程项目单价的项目)的综合单价,按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价,经发包人根据有关规定审定后(或由发包人委托审计单位审核后),作为结算价格。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限:受到监理人报送的合理化建议后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定: /
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:签订合同时填写。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定: 否 。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第/种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定: / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量报价清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时,或材料单价跌幅以已标价工程量报价清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量报价清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时,材料单价涨幅以已标价工程量报价清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量报价清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时,其超过部分据实调整。
第3种方式:其他价格调整方式:/
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:本项目采用综合单价合同。除清单数量按实际实施数量调整外(包括新增项目按实调整数量及单价外),其余费用均不得调整。
风险费用的计算方法: 已包含在合同单价中 。
风险范围以外合同价格的调整方法:按专用合同相关条款规定执行 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围:/。
风险费用的计算方法: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法:/。
3、其他价格方式:/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额:合同价款的30%。
预付款支付期限:在双方签订合同后14天内发包人向承包人支付合同价款总额30%的预付款。
预付款扣回的方式:不扣回
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: / 。
预付款担保的形式为: / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:浙江省2010计价依据和建设工程工程量报价清单计价规范(GB50500-2013)及相关省市文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定: / 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定: /
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:/
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:按月进行。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:每月进度完成后提交已完工程量的月报表,作为工程价款支付的依据。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:承包人正式开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理人(如无监理人,则为发包人,余同),经现场监理工程师(如无监理人,则为发包人现场代表,余同)核实和发包人现场代表认可后,据此支付该月完成工程量80%的工程进度款,待承包人完成合同约定全部内容,达到合同约定的承包内容质量全部合格标准,并经总监(如无监理人,则为发包人现场代表)按有关标准检验合格后签字认可,发包人支付工程款累计至90%(暂列金除外,含预付款30%)。工程结算定案(且经发包人出具档案接受证明)后,支付到95%的工程结算款。剩余部分作为保修金,不计利息。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: / 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: / 。
(2)发包人支付进度款的期限: / 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款第13.2.2款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: / 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:按通用合同条款第13.2.5款执行。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按专用条款7.5.2款执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容:按通用合同条款第13.3.1款执行。
(1)单机无负荷试车费用由承包人承担;
(2)无负荷联动试车费用由发包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后10天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内。
14.2.2发包人完成竣工付款的期限:/。
14.2.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:/。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:一式肆份 。
承包人提交最终结算申请单的期限:/。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。
(2)发包人完成支付的期限:/。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:自实际竣工日期起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: / ;
(2)5%的工程款;
(3)其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定:缺陷责任期期满后一次性退还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:保修期限约定为1年 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:详见工程质量保修书。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: /
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期予以顺延。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:按通用条款12.4.4。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:不支付已被取消的工作所发生的费用。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:工期予以顺延。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期予以顺延。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:工期予以顺延。
(7)其他: / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:项目经理及其他管理人员不到位违约、违反安全文明施工、日常工程管理违约责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
项目经理及其他管理人员不到位违约:项目经理到位率每月不少于24天,每少一天支付违约金1000元,其他管理人员到位率每月不少于实际日历天数的90%,每人每少一天支付违约金500元,人员到位违约金的最高限额为合同价的2%.
违反安全文明施工:发包人和监理人将不定期进行安全文明施工检查,施工单位应及时整改,被一次警告后不作处罚,限期整改,被二次警告后支付安全文明施工违约金3000元,在有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的,每次支付安全文明施工费2000元的违约金,如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理,并承担相应的一切责任。
日常工程管理违约责任:承包人必须服从发包人、监理人、总包单位的管理,大力配合总包单位和其他施工单位施工,对不服从正常管理且造成不良后果的,发包人有权按500~5000元/次进行经济处罚。若因承包人原因(包括不服从总包单位的管理等)导致总包单位及其他专业工程返工及延误工期等,承包人应承担由此产生的一切经济损失和赔偿责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定: / 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:由承包人承担。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: /
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定:除发包人自有人员生命财产险外均由承包人投保并承担费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定:自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产,从事危险作业员工的意外伤害,第三人人身伤害及财产等。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: / 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用合同条款第18.7款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 否
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: / 。
选定争议评审员的期限: / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。
其他事项的约定: / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式解决:
(1)向温州仲裁委员会申请仲裁;
(2)向温州市人民法院起诉。
四、 投标文件格式
授权委托书
本授权委托书声明:我 (姓名) 系 (投标人名称) 的法定代表人,现授权委托(单位名称) 的 (姓名) 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认授权代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
授权代理人无转委托权,特此委托。
代理人: 性别: 年龄:
身份证号码: 职务:
投标人: (盖章)
法定代表人: (签字或盖章)
授权委托日期: 年 月 日
投 标 函
致: (招标人名称)
1.根据你方招标工程项目编号为 的 的工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币 (大写) 、 (小写) 的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件。
3.一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。
投 标 人: (盖章)
单位地址:
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
邮政编码: 电话: 传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
开户银行地址:
开户银行电话:
日期 年 月 日
工程
商
务
标
投标单位: (盖章)
法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)
编制日期: 年 月 日
编 制 说 明
工程名称: 第 页 共 页
投 标 总 价
建设单位:________________________________________
工程名称:________________________________________
投标总价(小写):________________________________
(大写):________________________________
投标人 :________________________(单位盖章)
法定代表人 :______________________________(签字)
编制人:_____________________(造价人员盖专用章或签字)
编制时间:________________________
分部分项工程量清单与计价表
(温州市中心医院7号楼病房大楼6层装修工程)
序号 工程名称 数量 单位 综合单价(元) 合价(元) 推荐品牌 投标选用品牌 备注
1 铝塑板顶棚 150 平方米 海达、德雷斯顿、上海吉祥 ≥2.5mm
2 铝矿棉顶棚 130 平方米 贵龙、洵美、森朋
3 顶棚轻钢龙骨U50 150 平方米 龙牌、杰禾、得地
4 顶棚硅酸钙板基础 150 平方米 泰山、东上、天太
5 铝合金三角压条 170 米 按现场要求
6 铝塑板墙裙 300 平方米 海达、德雷斯顿、上海吉祥 ≥2.5mm
7 硅酸钙板墙裙基础 300 平方米 泰山、东上、天太
8 乳胶漆 1600 平方米 嘉宝莉、立邦、多乐士
9 锁及安装费 36 套 温州坚士、广东宝斯尼、雅洁
11 吊顶原结构拆除 1 项 走廊、卫生间门口及8个VIP病房,本项结算时按投标价包干。
12 场地清理及垃圾外运 1 项 本项结算时按投标价包干。
13 材料二次搬运费 1 项 本项结算时按投标价包干。
14 室内脚手架 1 项 本项结算时按投标价包干。
18 造型护墙板 200 平方米 多层板家具厂订制 简欧风格
19 护墙板基层 200 平方米 细木工板
20 防水保护 200 平方米
21 造型吊顶 240 平方米 得地,龙骨,泰山板
22 反灯槽、灯带 140 米 LED
23 窗套 52 米 多层板家具厂订制
墙纸 300 平方米 无纺布
24 电工、线材 1 项 原走廊及11个病房线路恢复;八个病房重新敷设,含灯具、电线、线管材料及开槽人工费,本项结算时按投标价包干。
26 喷白漆(大门里面,卫生间门、柜门) 80 平方米 喷漆及线条制作
27 地脚线 350 米 伊凡、泰山、东上 PVC高度12CM
工程总造价
注:1、投标人的投标综合单价均已包括完成该项工程的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全文明施工费、风险费、工伤保险费、环境保护、临时设施费、基层的清理及凿除、原材料的搬运等所有与工程相关的费用。
2、各投标人须按招标人推荐品牌进行选用其中一个品牌进行投标;否则招标人有权指定并保持价格不变。
3、材料实施之前由招标人进行审定;否则招标人有权扣除相应款项用于实施该项工作。
4、本表合计的金额须同投标总价的金额一致,否则否决其投标处理。
产科VIP效果图
投标书封条
(注:投标人在密封商务标时将下列封条沿线剪下,不够可复印)
温州市中心医院7号楼病房大楼6层装修工程
商务标封条
温州市中心医院7号楼病房大楼6层装修工程
商务标封条
温州市中心医院7号楼病房大楼6层装修工程
商务标封条